- Teismas
- Vilniaus regiono apylinkės teismas
- Dokumentas
- Sprendimas
- Data
- 2012-10-17
- Bylos Nr.
- 2-96-494/2012
- Teisminio proceso Nr.
- 2-52-3-02655-2011-4
- Bylos rūšis
- civilinė byla
- Teisėjas
- Dalia Zeniauskaitė
- Ieškovas
- P. P.
- Kategorijos
- 20.2pavadinimo nepavyko patikrinti
- 25.1pavadinimo nepavyko patikrinti
- 35.4pavadinimo nepavyko patikrinti
viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo P. P. ieškinį atsakovui UAB (duomenys neskelbtini) dėl turtinių reikalavimų ir neturtinės žalos pagal vartojimo rangos sutartį priteisimo,
Aprašomoji dalis
nustatė:
Šalies argumentai
Ieškovas P. P. ieškiniu (b.l. 2-10, 81-88, t.1) prašė iš atsakovo UAB (duomenys neskelbtini) priteisti: 1) laiku nesugrąžintą avansą kaip skolą 7000 Lt; 2) 3000 Lt neturtinės žalos dėl netinkamo vartojimo rangos sutarties vykdymo ; 3) 2520 Lt delspinigių už nesavalaikiai įvykdytus įsipareigojimus ir negrąžintą avansą; 4) 1099,50 Lt kompensaciją už be pagrindo pasisavintą ieškovo turtą (žvyrą); 5) 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 5) įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovui garažo vartų pultelį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
Nurodė, kad 2008-10-14 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 09 (toliau – sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus statybos ir aplinkos tvarkymo darbus. Atsakovas ieškovui pateikė savo standartinę sutartį, kurioje nelabai norėjo keisti sutarties nuostatas. Manytina, kad atsakovas tikslingai sukonstravo savo pateiktą sutartį taip, kad vėliau galėtų piktnaudžiauti, t.y. sutartyje neaptarė tikslių darbų apimčių, o numatė tik sąlyginius vienetus, kuriais vadovaujantis bus apmokama pagal faktą atlikti darbai. Sutartyje nebuvo nei nustatyta darbų galutinė kaina, numatyta dalis darbų, kurių nei poreikio, nei apskaitos ieškovui nebuvo įmanoma kontroliuoti nuolat nedalyvaujant darbų vykdyme. Toks kainos fiksavimas pasinaudojant ieškovo nepatyrimu, sutrukdė ieškovui žinoti kiek tiksliai jis sumokės už darbus ir tik vėliau, rangovui paskaičiavus darbų apimtis, ieškovui paaiškėjo, kad atsakovo nustatytas ir paimtas avansas yra didžioji sutarties užmokesčio dalis. Atsakovas sudarant sutartį neinformavo, kad darbų atlikimui naudos tam nepritaikytas medžiagas ir priemones. Ieškovas pastebėjęs, kad atsakovas laiptų pamatams naudoja ne klojinius, o santechnikoje naudojamus vamzdžius, kelis kartus įspėjo atsakovą, kad tokie sprendimai neatitinka ieškovo įsivaizdavimo kaip turi būti atlikti darbai, o kad darbams vykdyti bus naudojamos tam nepritaikytos priemonės, atsakovas nebuvo ieškovo informavęs nei iki sutarties sudarymo, nei tai buvo nurodyta sutartyje. Ieškovas sudarė visas sąlygas atsakovui darbų atlikimui. Be to ieškovas stengėsi atlikti ir tas pareigas, kurių atlikti neprivalėjo, t.y. ieškovas po kelis kartus informuodavo apie atsakovui žinomus parametrus, pakartotinai pridėdavo net ir nebūtinus atsakovo reikalaujamus vaizdinius dokumentus, vienok darbai vis tiek nevyko taip, kad atsakovas pabaigtų bent vieną etapą. Kadangi buvo tyčia ir piktybiškai vilkinami darbai iki sutartyje numatyto termino be jokių priežasčių jie nebuvo atlikti, o 2009 metų gruodžio viduryje atsakovas neinformavęs ieškovo, darbus nutraukė, palikdamas darbų aikštelę taip, kad į kiemą nebuvo galima įvažiuoti jokiu transportu.
Atsakovas taip pat nevykdė pareigos prieš sustabdant darbus surašyti darbų stabdymo aktą. Atsakovas žadėjo atlikti visus darbus atšilus orams, tačiau ir toliau darbus atlikti vengė. Į ieškovo raginimus ir pretenzijas atsakovas atsakė tik du kartus, žadėdamas darbus atlikti bei dalinai kompensuoti už užpiltus šulinius bei atvežti visą iš ieškovo sklypo be jo žinios išveštą ir kituose objektuose panaudotą žvyrą. 2009-09-10 Ieškovas išsiuntė atsakovui registruotą laišką informuodamas apie sutarties nutraukimą ir, kad reikalauja sugrąžinti ieškovo sumokėtą avansą, kompensuoti žalą. Atsakovas registruotą laišką piktybiškai ignoravo bei neatvyko 2009-09-18, kaip buvo prašomas laiške, perduoti aikštelės ir neįvykdė kitų ieškovo reikalavimų, vienok, dar kartą paragintas atsakovas 2009-09-28 atvyko perduoti aikštelę ir pasirašė aktą, todėl galima laikyti, kad sutartis faktiškai nutrūko 2009-09-28. Atsakovas jokių sutarties Priedas Nr. 1 „Darbų specifikacija“ nurodytų darbų neatliko. Perduodant aikštelę apžiūros metu ieškovas pasiūlė pasiimti jam priklausančias medžiagas, tačiau atsakovas to atsisakė. Atsakovas po sutarties pasirašymo su ieškovu nebendradarbiavo, o užsiėmė kitais šalia esančiais objektais (kaimyninio sklypo atraminės sienelės įrengimu bei M. K. kelio remontu), tuo grubiai pažeisdamas sutarties sąlygas (1.2.7 p.). Pagal sutartį didžiąja dalimi medžiagų turėjo apsirūpinti pats atsakovas, t.y. medžiagas visiems pagrindiniams ir papildomiems darbams. Užsakovas turėjo užsakyti betono gaminių, jei šalys nesutaria kitaip, tačiau atsakovas, teigdamas, kad medžiagos nebuvo pateiktos ir tai trukdė įvykdyti darbus, nė karto nebandė pasiūlyti pats užsakyti betono gaminių. Betono gaminiai, kuriuos pagal sutartį turėjo teikti ieškovas, buvo reikalingi tik baigiamuosiuose darbų etapuose, t.y. paruošus visus pagrindus. Tačiau atsakovas ne tik kad neatsivežė ir neparuošė pagrindų betono gaminiams kloti, bet ir savavališkai, ieškovui nežinant, išvežė į kitą objektą ieškovo sklype buvusį ir dalies pagrindų paruošimui tinkamą žvyrą. Atskirai vertintinas betono poreikis, kurio kiekis turėjo būti tiksliai įvertintas sudėjus klojinius, nurodyta konkreti betono markė ir labai tikslus pateikimo laikas, nes betonas labai greitai sugenda ir gali laikytis tik kelias valandas nuo atvežimo, vėliau jis tampa netinkamu naudoti, tačiau tokios informacijos atsakovas niekada ieškovui neteikė.
Atsakovas nors ir neturėdamas teisės pagal sutartį, ieškovo garaže laikė nemažą kiekį cemento nenumatytiems atvejams (nes tuo metu buvo prasidėjęs cemento brangimas ir jo trūkumas parduotuvėse) bei betono maišyklę. Atsakovas, būdamas geranoriškas ir protingas, iš anksto informavęs ieškovą, sumaišęs cementą su ieškovo sklype buvusiu žvyru, galėjo pasigaminti reikiamo betono, nes buvo reikalingi gana sąlyginai nedideli kiekiai. Be to atsakovas ieškovo garaže laikė betono maišyklę, kurią naudojo ir kitiems šalia esančių objektų betonavimo darbams. Ieškovas dėl atsakovo veiksmų patyrė neturtinę žalą, nes atsakovo atliktinų darbų terminai buvo svarbūs ieškovui, ieškovas buvo neseniai sukūręs šeimą, šeimoje gimė kūdikis, namas buvo statomas iš paskolos pinigų ir atsakovui vilkinant atlikti darbus buvo trukdoma ieškovo šeimai įsikelti į namą. Šeimai teko mokėti didelius namo šildymo mokesčius, už namo plotą, kuriame šeima negyveno, nors ketino jame apsigyventi. Dar didesnius išgyvenimus sukėlė pastovūs lengvabūdiški atsakovo pažadai atlikti darbus bei jų nevykdymas. Taip pat slėgė tai, kad atsakovas gavo didelį avansą, bet jo piktybiškai nenaudojo darbams atlikti. Dėl šių išgyvenimų, ieškovas patyrė sveikatos sutrikdymus – sutriko miegas, kilo nerimas, dideli dvasinai išgyvenimai, išsiderino darbo ir poilsio režimas. 2009 m. pavasarį dėl sveikatos sutrikimo kreipėsi į gydytoją, ieškovui buvo diagnozuota psichofiziologinė nemiga bei nemigo sutrikimai, buvo skirti vaistai. Ieškovas patyrė 3000 Lt neturtinės žalos bei 472 Lt gydymo išlaidų, šios išlaidos turi būti priteistinos iš atsakovo. Sutarties 3.5 p. numatė, kad rangovui vėluojant atlikti numatytus darbus, skaičiuojami 2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos sutarties sumos. Kadangi visa Sutarties yra nežinoma, delspinigiai turi būti skaičiuotini nuo atsakovui išmokėtos 7000 Lt avanso sumos. Todėl ieškovas, vadovaudamąsis sąžiningumo ir protingumo kriterijais reikalauja iš atsakovo tik 0,2 proc. nuo 7000 Lt už kiekvieną praleistą įvykdyti prievolę dieną (praleista 180 dienų), kas sudaro 2520 Lt delspinigių.
Atsakovas nepagrįstai išnaudojo ieškovo sklype buvusį 25 kv. m žvyro, kurį pasisavino be ieškovo žinios savavališkai, ir kurio neteisėtą sunaudojimą atsakovas pripažino ieškovui rašytuose raštuose. Kadangi atsakovo pasisavintas žvyras buvo jo sunaudotas kituose atsakovo objektuose, atsakovas turi kompensuoti jo vertę pinigais, įskaitant žvyro transportavimo išlaidas, kas viso sudaro 1099,50 Lt. Be to, atsakovas privalo grąžinti ieškovui garažo vartų pultelį, kurį atsakovas po Sutarties pasirašymo pasisavino, o ieškovui pareikalavus jį grąžinti jo negrąžino.
Teismo posėdžio metu, ieškovas, palaikydamas ieškinyje nurodytus argumentus bei savo rašytiniuose parodymuose – paaiškinimuose, baigiamojoje kalboje (b.l.119-132, 164-169, t.2; b.l. 1-7, t.3) nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti visiškai bei atlyginti ieškovo turėtas išlaidas. Ieškovas papildomai nurodė, kad jo patirta neturtinė žala yra ženkliai didesnė, negu prašo ieškovas priteisti iš atsakovo. Atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu, nerodė noro atvykti į vietą ir bendrauti, ieškovui dažniausiai tekdavo bendrauti su darbininkais. Atsakovas turėjo įspėti ieškovą kada ieškovas turėjo užsakyti medžiagas, bet to nepadrė. Atsakovas visą laiką tik žadėdavo, kad darbai bus atlikti, bet nieko nedarė. Ieškovas baigiamųjų kalbų metu nurodė, kad nors teismas ir netenkino ieškovo prašymo dėl ieškinio patikslinimo dalyje dėl delspinigių priteisimo, mano, kad ieškovui iš atsakovo turi būti priteista 4433,10 Lt delspinigių nuo 12178,85 Lt visos sutarties sumos, kurią paskaičiavo ieškovas, o atsakovas tam neprieštaravo, delspinigius skaičiuojant po 0,2 proc. už 182 dienas, atsižvelgiant į senaties terminą.
Atsiliepimas
Atsakovas UAB (duomenys neskelbtini) pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 171-174, t.1), kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Nurodė, jog ieškovas ir atsakovas dar iki sudarydamos sutartį, susitiko 2008-03-13, 12.25 val. ieškovo objekte, kur apžiūrėjus objektą bei įvertinus planuojamų atlikti darbų apimtį ir gavus reikiamus dokumentus, kelių dienų bėgyje buvo pateiktas preliminarus pasiūlymas – sąmata. Ieškovas tolimesnio bendradarbiavimo atsisakė. 2008 metų rugsėjo mėn. viduryje ieškovas vėl pradėjo domėtis atsakovo paslaugomis. 2008-09-12 ieškovui buvo pateiktas naujas siūlymas, ieškovas buvo įspėtas, kad oro sąlygos gali neleisti užbaigti objekto 2008 metų sezonu. Ieškovui buvo pateikta sutartis, kurią ieškovas pakoregavo savo naudai ir persiuntė atsakovui susipažinti. Siekiant tolesnio bendradarbiavimo, atsakovas sutiko su dauguma sutarties sąlygų korekcijų. Ieškovo derybinės galios stipriai sumenkinamos paties ieškovo, siekiant pateisinti dabartinius ieškovo veiksmus, būdamas teisės specialistas, ieškovas puikiai suvokia, kad pasirašant sutartį jo derybinės galios yra daugiau nei vidutinės. Atsakovas pateikė ieškovui darbų, medžiagų ir mechanizmų sąmatą, kurioje buvo nurodytos ieškovo planuojamos darbų apimtys, tačiau pasirašant sutartį, ieškovas atsisakė pasirašyti ant pateiktos sąmatos ir pateikė savo sąmatos variantą, kurią aprašė ieškinyje kaip pateiktą atsakovo. Manytina, kad ieškovas tikslingai pateikė didesnes planuojamų darbų apimtis nei planavo, kad išsiderėtų geresnes darbų kainas. Tai atspindi ir ieškovo pervestas avansas, o buvo sutarta, kad avansas pervedamas už visą reikiamą karjero produkciją. Rangovas darbus pradėjo sutarties pasirašymo dieną ir darbus pradėjo nuo ieškovui priklausančio sklypo išvalymo nuo statybinių atliekų. Atsirado visai nenumatytų darbų, kadangi išaiškėjo, jog sklype esančios komunikacijos: Teo ir elektros kabeliai yra užkastos vos keli centimetrai po žeme. Sutarties pasirašymo dieną ieškovas susidūrė su techniniais nesklandumais ir negalėjo įvykdyti sutarties priedo Nr.2 1 p., todėl darbai buvo sustabdyti, o atnaujinti tik ieškovui sutvarkius techninius nesklandumus, t.y. 2008-10-20. 2008-10-21 darbai vėl buvo stabdomi, nes klientas nepateikė jam tinkamo nuolydžio kampo, teko perdarinėti blogai surinktą lietaus vandens nuvedimo sistemą, nes visi lietvamzdžiai buvo atitraukti nuo sienos bei atkasinėti lietaus nubėgimo sistemą, apie tai ieškovas buvo informuotas. Šie darbai buvo įtraukti į sutartyje numatytų darbų sąrašą. Ieškovo pageidavimu, teko iškasti, o vėliau ir užpilti duobes papildomiems elektros kabeliams iš rūsio, prijungti beveik 10 metrų garažo kanalizacijos vamzdžio, jį prijungti prie šulinio, ką darbuotojai padarė be papildomo užmokesčio. Ieškovas dėl transporto išlaidų nusprendė medžiagų nevežioti atskirai, o vežti visą kiekį iš karto, todėl pabaigus rekonstruoti lietaus nubėgimo sistemą buvo pradėta tankinti gruntą pagrindinei kiemo aikštelei. Pabaigus minėtus darbus, medžiagų nebuvo sulaukta, todėl darbai sustojo. Gruntą buvusį ieškovo sklype, ieškovo nurodymu atsakovas sunaudojo M. K. gatvėje atsiradusios vandens išgraužos užlyginimui.
Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas L. Ž. nurodė, kad palaiko atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes bei prašė ieškinį atmesti. Papildomai nurodė, kad pirma buvo išvalytas sklypas ir įrengta sankasa, sankasos įrengimas buvo atliktas, buvo pasakyta, kad bortelius galima vežti. Medžiagų ieškovas nepristatė, buvo didelė liūtis ir visas darbas, kas buvo padaryta, buvo išplautas. Visa problema buvo tame. O kadangi nebuvo pristatyti borteliai ir trinkelės buvo tvarkomas servitutas, po to prasidėjo šalčiai. Atsakovo įranga buvo ieškovo garaže, neginčija, kad pultelis nuo ieškovo garažo vartų yra pas jį ir kad nebuvo grąžintas ieškovui. Pultelio negrąžino, nes ieškovas negrąžino įrangos. Pripažįsta, kad Sutartis tarp šalių nutrūko darbų atlikimo akto pasirašymo dieną. Neginčija, kad sunaudojo ieškovui priklausantį žvyrą. Pripažįsta, kad turėjo vykdyti Sutarties sąlygas ir raštu informuoti apie viską ieškovą, bet su ieškovu buvo bendraujama žodžiu. Galutinė darbų kaina nebuvo nustatyta, nes ji galėjo keistis.
Atsakovo atstovas adv. padėjėjas J.Kovalenko prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei nurodė, jog nagrinėjamu atveju būtent atsakovas, turintis vidurinį išsilavinimą, buvo Sutarties silpnoji pusė, o ne ieškovas. Būtent ieškovas turėjo aprūpinti atsakovą medžiagomis, Sutartyje numatytų reikalavimų, kad viskas turi būti atliekama raštu, įgyvendinti praktiškai neįmanoma.
Liudytojas Š. J. parodė, kad 2008 metais atsakovo įmonėje atliko praktiką. Dirbo ieškovui priklausančioje teritorijoje, vietovės nepamena, nuo 2008 metų rudens iki gruodžio 23 dienos. Kasė aplink namą, drenažą darė, kelio bortus dėjo, kelią lygino, kiek pamena visus darbus atliko tinkamai, ieškovas jokių pretenzijų jam asmeniškai nereiškė. Betonui maišyti naudojo ieškovo vandenį ir elektrą. Nežino apie sutartį sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo bei kokie konkrečiai darbai turėjo būti atlikti ieškovo sklype. Turėjo bortus dėti, kelią užpilti, o aplink namą turėjo trinkelėm išdėti, trinkelės atvežtos nebuvo.
Motyvuojamoji dalis
Ieškinys tenkintinas iš dalies.
Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių ieškovo P. P. (užsakovas) ir atsakovo UAB (duomenys neskelbtini) (rangovas) 2008-10-14 buvo sudaryta rangos sutartis (toliau – Sutartis) (b.l. 11-19, t.1) pagal kurią rangovas įsipareigojo užsakovui atlikti Sutarties priede Nr.1 „Darbų specifikacija“ nurodytus statybos darbus (toliau – darbus) Sutartyje numatytais terminais ir tvarka, o užsakovas įsipareigojo tinkamai atliktus darbus priimti ir Sutatyje numatytais terminais ir tvarka sumokėti rangovui šakių susitartą atlyginimą; rangovas įsipareigojo numatytus darbus pagal priede Nr. 5 numatytas kainas atlikti iki š.m. lapkričio 28 d. su sąlyga, kad užsakovas atliko sutartu laiku avansinį mokėjimą ir sudarė tinkamas sąlygas, numatytas Sutarties Priede Nr.2 (Sutarties 1.2.1 p.); Pagal Sutarties 1.2.3 p, rangovas privalo perduoti, o užsakovas priimti atliktą darbą pagal priėmimo-perdavimo aktą, kurį pasirašo abi šalys, jei yra pagrįstos pretenzijos dėl darbų atlikimo kokybės, jos pateikiamos rangovui raštu per 5 darbo dienas nuo priėmimo-perdavimo akto pateikimo, o nurodyti pagrįsti trūkumai šalinami rangovo lėšomis per 5 dienas; rangovas, vykdant darbus įsipareigojo nenukrypti nuo darbų specifikacijos, išskyrus atvejus, kai užsakovas raštiškai sutinka su nukrypimais ir nuolat sekti, kad atliekami darbai atitiktų darbų specifikaciją (Sutarties 1.24 p.); rangovas privalo darbus vykdyti ir įgyvendinti sprendimus taip, kad jie labiausiai atitiktų užsakovo interesus (įskaitant užsakovo interesų prioritetą kaimyninių sklypų savininkų atžvilgiu, tame tarpe ir vykdant servitutų sutvarkymo darbus) (sutarties 1.2.7 p.). Tuo tarpu pagal Sutarties 1.4.1 – 1.4.5 p.p., užsakovas, tame tarpe, įsipareigojo: sudaryti tinkamas sąlygas darbams atlikti Sutarties priede Nr.2 („Tinkamos sąlygos darbams atlikti“); sutartyje numatyta tvarka ir terminais priimti tinkamai atliktus darbus pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą; pilnai apmokėti rangovo atliktus darbus ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šalių darbų priėmimo-perdavimo akto be trūkumų pasirašymo; savo sąskaita aprūpinti rangovą elektros energija, užtikrinant rangovo darbuotojams patekti į darbų aikštelę darbų vykdymo laikotarpiu.
Sutarties 3.1-3.11 p. p., šalys aptarė sutarties vykdymo sąlygas ir šalių atsakomybės klausimus, tame tarpe, jog darbai priimami pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą; trūkumai, pastebėti darbų perdavimo metu turi būti pažymėti darbų perdavimo akte (Sutarties 3.3 p.); trūkumai, pažymėti darbų perdavimo-priėmimo akte, turi būti rangovo nedelsiant ištaisyti arba/ir šalims susitarus, gali būti mažinama darbų kaina (Sutarties 3.4 p.); rangovui vėluojant atlikti numatytus darbus skaičiuojami 2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutarties sumos (Sutarties 3.5 p.); užsakovui, nevykdant Sutarties reikalavimų, rangovas turi teisę sustabdyti numatomus ar jau vykdomus darbus, numatytus sutarties priede Nr. 1, išsiunčiant įspėjimą registruotu laišku su pranešimu apie įteikimą ir nurodant konkretų pažeidimą (Sutarties 3.6 p.); jeigu rangovo iniciatyva pagal Sutarties 3.6 p. darbai buvo sustabdyti, jie atnaujinami tik tuomet, kai užsakovas įvykdo savo neįvykdytą pareigą (Sutarties 3.7 p.).
Pagal Sutarties 4.3 - 4.5 p. p., Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą abipusiu raštišku šalių susitarimu; užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį tik rangovui neįvykdžius sutarties 1.2 p. nurodytų pareigų ilgiau nei 10 dienų nuo terminų pasibaigimo, tokiu atveju rangovas atlygina užsakovui dėl to turėtus nuostolius; rangovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį tik užsakovui neįvykdžius Sutarties 1.4 p nurodytų pareigų ilgiau nei 10 dienų nuo terminų pasibaigimo, tokiu atveju visos iki to momento užsakovo mokėtos sumos lieka rangovui bei užsakovas atlygina rangovui dėl to turėtus nuostolius.
Ieškovas, vykdydamas Sutarties 2.1 p., 2008-10-17 sumokėjo atsakovui 7000 Lt avansą (b.l.20, t.1).
Kaip matyti iš Sutarties priedo Nr.1 „Darbų specifikacija“ (b.l.15, t.1), atsakovas (rangovas) įsipareigojo įrengti kiemo grindinį, įskaitant bortus, priešais garažą pagal užsakovo nurodytą išdėstymą ir kvadratūrą, tinkamai suplaniruojant (aukščius) lietaus (sniego) vandens nutekėjimą (1.1 p.); įrengti laiptus, t.y. laiptų pakopos dedamos avt sutankinto žvyro paviršiaus betonuojant ir armuojant po pakopomis ištisinį armuotą laiptų maršą bei aikštelę; prie laiptų įrengti atramines sieneles pagal užsakovo nurodymus (1.2 p.); įrengti atgrindus (su bortais) aplink namo perimetrą 9plotis 60 cm) (1.3 p.); įrengti vartų, laiptų, pavėsinės, nurodytų tvoros stulpų gelžbetoninius pamatus pagal užsekovo nurodymus (1.4 p.); rangovas darbus pradeda 2008-10-13 (3 p.); ušsakovas įsipareigojo sudaryti tinkamas sąlygas darbams atlikti pagal priedą Nr. 2 iki 2008-11-27 (2 p.).
Sutarties priede Nr. 2 „Tinkamos sąlygos darbams atlikti“ (b.l.16, t.1), užfiksuota, kad objektas, kuriame pagal priedą Nr. 1 vyks darbų atlikimas turi atitikti sekančius reikalavimus: 1.1. galimybė netrukdomai gauti elektros energijos 220V; 1.2 galimybė netrukdomai gauti vandens, išskyrus, kai lauko temperatūra bet kuriuo paros metu yra žemiau plius 5 laipsnių; 1.3. galimybė rakinamose patalpose sandėliuoti medžiagas ir įrangą darbų vykdymo laikotarpiu jei rangovas iš anksto raštu įsipareigoja saugoti visas patalpas į kurias jis gali tiesiogiai arba netiesiogiai patekti ir jose esančias medžiagas, apdailą, įrankius bei kitą turtą; 2. prieš pradedant darbus užsakovas privalo informuoti rangovą, jog objektas yra tinkamai paruoštas, užsakovas pateikia lauko komunikacijų planus Priede Nr. 4.
Sutarties priede Nr. 3 „Darbų garantinis lapas“ (b.l.17, t.1), užsakovas ir rangovas aptarė atliktinų darbų kokybės bei garantijos sąlygas. Sutarties priede Nr. 4 (b.l. 18, t.1) užfiksuotos lauko komunikacijos bei jų rodikliai, o Sutarties priede Nr. 5 (b.l.19), aptartas trinkelių klojimo ir pagrindo ruošimo darbų atlikimas, kelio, trapo, laiptų pakopų, armuoto pamato, monolitinės atraminės sienelės, mažosios architektūros stulpelių įrengimo darbų įkainiai (1-9 p. p.); užsakovas įsipareigojos užsakyti trinkeles ir kitus betono gaminius, jei šalys nesusitaria kitaip, o rangovas įsipareigojo, juos priimdamas, patikrinti jų kokybę bei pareikšti užsakovui pretenziją, jei betono gaminiai bus netinkamos kokybės.
Ieškovas 2009-01-20 – 2011-08-17 dėl atsakovo Sutartinių reikalavimų nevykdymo, garažo vartų pultelio grąžinimo, žvyro išnaudojimo, avanso grąžinimo su pretenzijomis ne vieną kartą raštu kreipėsi į atsakovą (b.l. 21-45, t.1).
Atsakovas 2009-03-05 ir 2009-05-29 raštu atsakydamas į ieškovo reiškiamas pretenzijas (b.l. 46-53, t.1), pripažino, kad ieškovo pretenzijos dėl ieškovo sklype buvusio ir sunaudoto žvyro yra pilnai pagrįstos, žadėdamas, kad žvyro sunaudotas kiekis bus atstatytas; atsakovas taip pat žadėjo grąžinti ieškovui garažo pultelį, vienok, savo raštuose atsakovas akcentavo, jog ieškovas pats tinkamai neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutarties priedus Nr. 2, Nr.4, t.y. nepateikė lauko komunikacijų plano, nenurodė nuolydžio kampų bei aukščių, nepristatė reikiamų medžiagų.
Kaip matyti iš 2009-09-28 ieškovo (užsakovo) ir atsakovo (rangovo) pasirašyto „Darbų, atliktų pagal 2008-10-14 rangos sutartį priėmimo-perdavimo akto (b.l. 56-57, t.1), tiek ieškovas, tiek atsakovas jame užfiksavo savo pastabas dėl neatliktų ar netinkamai atliktų darbų pagal tarp šalių sudarytą Sutartį bei užfiksavo, kad garažo vartų valdymo pultelis nėra ieškovui grąžintas, žvyras neatvežtas.
Atsakovas UAB (duomenys neskelbtini) yra juridinis asmuo, užsiimantis, tame tarpe apdailos ir remonto darbais, gerbūvio tvarkymu (b.l. 103-107, t.2).
CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo principai: 1) kad kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai. Be sąžiningumo, taip pat būtina vadovautis teisingumo ir protingumo principais: 2) kad yra būtina aiškintis tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien rašytinį sutarties tekstą. Aiškinant sutartį, taip pat būtina atsižvelgti į susiklosčiusius šalių tarpusavio santykius, sutarties sudarymo aplinkybes ir pan. Dar vienas iš sutarčių aiškinimo principų – tam tikros sutarties tikslų aiškinimasis (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Sutarties tikslas gali padėti atskleisti tikruosius šalių ketinimus, taip pat nustatyti ir sutarties rūšį, pobūdį, vienos ar kitos jos sąlygos prasmę ir pan. Todėl teismas, spręsdamas dėl konkrečios sutarties reikšmės, neturi remtis vien pažodiniu sutarties tekstu, bet turi aiškintis ir nagrinėti tikruosius šalių ketinimus, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, taip pat šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kt.
Be to, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai bei vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo (CK 6.200 str. 1, 2, 4 d. d.).
Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t. y. vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas; rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti (CK 6.644, 6.645 str. str.).
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi taisyklės, kad rangos sutarties kvalifikavimui vartojimo rangos sutartimi būtina konstatuoti šių požymių visetą: a) darbai atliekami fiziniam asmeniui; b) fizinis asmuo darbų rezultatą įsigyja savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; c) prekes ar paslaugas teikia verslininkas ar asmuo, vykdantis profesinę veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-03-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-207/2005; 2007-02-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2007 ir kt.).
Ginčo, jog tarp šalių buvo susiklostę vartojimo rangos teisiniai santykiai (CK 6.672 str. 1 d.), nėra.
Vartojimo rangos sutarčiai mutatis mutandis taikomos šio kodekso 6.188, 6.350-6.370 straipsniuse nustatytos taisyklės (CK 6.672 str. 2 d.). Teismų praktikoje laikomąsi nuostatos, kad specialiu vartojimo rangos santykių reglamentavimu siekiama kompensuoti užsakovo (vartotojo), kaip silpnesniosios sutarties šalies, padėties nelygiavertiškumą objektyviai verslo srityje pranašesnio rangovo (verslininko) atžvilgiu. Šio tikslo įstatymų leidėjas siekia vartojimo rangos teisiniame reguliavime, palyginanti su įprastinių rangos sutartinių santykių reglamentavimu, įtvirtindamas daugiau nuostatų užsakovui, kaip silpnesniajai vartojimo rangos santykių šaliai, suteikiančių papildomų garantijų ir teisių, o rangovui nustatydamas platesnio turinio pareigas. Užsakovo, kaip silpnesniosios vartojimo rangos sutarties šalies, pažeidžiamumas inter alia reiškiasi tuo, kad vartotojas turi mažiau specialiųjų žinių atskirose verslo srityse negu atitinkama veikla profesionaliai užsiimantis rangovas, be to, yra silpnesnis už jį ekonomiškai, tai objektyviai apriboja jo galimybes pasirinkti tinkamiausią rangovą, spręsti dėl jo kompetencijos, užsakymo darbų apimties ir kt. reikšmingų vartotojo interesams aplinkybių, be to, vartotojo turtinę padėtį skaudžiau paveikia netinkamo užsakymo rizika ir pan. veiksniai. Tokiam sutarties šalių nelygiavertiškumui kompensuoti skirtos „Vartojimo rangos“ normose įtvirtintos užsakovo teisių garantijos. Vartojimo rangos santykių reglamentavime akcentuojama rangovo pareiga suteikti užsakovui informaciją, reikalingą sutarčiai, geriausiai atitinkančiai ne tik paties rangovo, bet ir užsakovo interesus, sudaryti. Visų pirma vartojimo rangos atveju rangovas iki sutarties sudarymo privalo suteikti užsakovui būtiną ir teisingą informaciją, įgalinančią užsakovą pasirinkti jo poreikius atitinkantį darbo rezultatą: informaciją apie siūlomus darbus, jų rūšis, kainą, apmokėjimo formą, taip pat, jeigu užsakovas paprašo, kitus su sutartimi ir atliekamu darbu susijusius duomenis; jeigu pagal darbų pobūdį tai yra reikšminga, rangovas privalo nurodyti užsakovui konkretų asmenį, kuris atliks sutartyje numatytą darbą (CK 6.674 straipsnio 1 dalis; Teismų praktikos apžvalga, paskelbta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenyje Teismų praktika 30).
Atkreiptinas dėmesys, jog Sutartyje nebuvo net nustatyta atliktinų darbų galutinė kaina, neaptarta atliktinų darbų apimtis (CK 6.196, 6.198 str. str., 6.653 str., 6.676 str. 1 d.). Kaip nurodė atsakovo atstovai, ieškovui buvo žinoma ketinamų atlikti darbų pagal Sutartį kaina, nes ieškovas apie jas žinojo (b.l.77-81, t.2). Iš ieškovo pateikto elektroninio šalių susirašinėjimo (b.l.40-44, t.2) matyti, kad šalys aptarinėjo galimai atliktinų darbų mastą, vienok, daryti išvadą, kad atsakovas kaip rangovas tinkamai įvykdė savo pareigas pagal CK 6.645 str. 1 d., nėra pagrindo.
Darbo atlikimo terminai yra esminė rangos sutarties sąlyga (CK 6.652 str.), todėl, nagrinėjamu atveju, atsakovas - rangovas privalėjo maksimaliai bendradarbiauti su ieškovu, siekiant laiku įvykdyti sutartines prievoles, prisiimtas pagal Sutartį. O, jei užsakovas kliudė laiku atlikti darbus ar buvo kitų aplinkybių, akivaizdžiai rodančių, kad ieškovas - užsakovas savo pareigų laiku nevykdo ar neįvykdys, atsakovas - rangovas galėjo pasinaudoti teise sustabdyti darbus (CK 6.207 str., 6.659 str. 1 d. 2-3 p. p.), apie tai pranešant ieškovui, atsisakyti sutarties ir reikalauti nuostolių atlyginimo (CK 6.661 str., 6.219 str.), vienok tokių įrodymų į bylą atsakovas nepateikė. Šalių 2009-09-28 pasirašytame „Darbų, atliktų pagal 2008-10-14 rangos sutartį priėmimo-perdavimo akte (b.l. 56-57, t.1), ne tik ieškovas, bet ir atsakovas jame užfiksavo savo pastabas dėl neatliktų ar netinkamai atliktų darbų pagal tarp šalių sudarytą Sutartį. Teismų praktikoje pripažįstama, kad būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 d.), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-27 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-484/2007).
Atkreiptinas dėmesys, jog rangovas, neįspėjęs užsakovo apie CK 6.659 str. 1 d. numatytas aplinkybes, šiomis aplinkybėmis negali remtis ir atsako už daikto trūkumus. Nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog Sutarties vykdymo laikotarpiu atsakovas būtų reiškęs ieškovui pretenzijas dėl ieškovo sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ir, kad atsakovas negalėjo atlikti savo sutartinių įsipareigojimų būtent dėl ieškovo kaltės. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas yra pelno siekianti įmonė, kuri, vykdant komercinę veiklą, su ieškovu sudarė vartojimo rangos sutartį, todėl, kaip jau pasisakyta aukščiau, atsakovui – rangovui yra keliami didesni reikalavimai. Aplinkybes, kurios kliudė atlikti darbą laiku, turėjo įrodyti atsakovas (CPK 178 str.). Tuo tarpu byloje nustatytos aplinkybės, ieškovo pateikti rašytiniai ir vaizdiniai įrodymai (b.l. b.l. 21-45, t.1; b.l. 8-10, 12-37, 40-44, 52, 53-58, 156, t.2), patvirtina ieškovo nurodytas aplinkybes, kad ieškovas siekdamas tolesnio bendradarbiavimo, nuolat ragino atsakovą atlikti savo prisiimtus įsipareigojimus ir, kad būtent atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė. Ieškovas, siekdamas kuo greičiau susitvarkyti savo gerbūvį, po to, kai tarp šalių nutrūko sutartiniai santykiai (ginčo tarp šalių, kad sutartiniai santykiai tarp jų nutrūko 2009-09-28 „Darbų, atliktų pagal 2008-10-14 rangos sutartį priėmimo-perdavimo akto“ pasirašymo dieną, nekilo) turėjo ieškoti kito rangovo darbams atlikti (b.l. 53-58, t.2).
Esant aukščiau nustatytom aplinkybėm, atmestini atsakovo atstovų nurodyti argumentai, kad darbai nebuvo atlikti tinkamai dėl netinkamų oro sąlygų, dėl to, kad ieškovas neužsakė ir nepateikė reikalingų medžiagų darbams atlikti ir nesudarė tinkamų sąlygų darbams atlikti. Atsakovo atstovai neginčijo, kad naudojosi ieškovo elektra (tai patvirtino ir liudytojas Š. J.), sandėliavo ieškovo garaže savo medžiagas ir įrangą. Be to, akivaizdu, kad, pačiam atsakovui tinkamai neparuošus teritorijos darbų atlikimui ieškovo sklype, nebuvo pagrindo atsakovui reikalauti iš ieškovo pateikti Sutarties priedo Nr. 5 10 p. nurodytų gaminių. Atsakovas kaip jau minėta, jokių įrodymų, kad negalėjo tinkamai atlikti savo sutartinių prievolių dėl to, kad ieškovas nepataeikė Sutarties priedo Nr. 5 10 p. nurodytų gaminių nepateikė.
Atkreiptinas dėmesys, kad, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai jis atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita (CK 6.256 str. 4.), todėl nagrinėjamu atveju, atsakovas yra atsakingas už sutartinės prievolės neįvykdymą (CK 6. 246 str. 1 d., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str., 6.256 str. 1 d.). Taip pat, byloje nustatytų aplinkybių kontekste, nepagrįsti atsakovo atstovų nurodyti argumentai, kad nagrinėjamu atveju silpnesnioji Sutarties šalis buvo atsakovas, turintis vidurinį išsilavinimą o ne ieškovas, turintis teisinį išsilavinimą. Kaip jau pasisakyta aukščiau, ieškovas nagrinėjamu atveju buvo vartotojas, o vartotojas turi mažiau specialiųjų žinių atskirose verslo srityse negu atitinkama veikla profesionaliai užsiimantis rangovas, be to, yra silpnesnis už jį ekonomiškai, tai objektyviai apriboja jo galimybes pasirinkti tinkamiausią rangovą, spręsti dėl jo kompetencijos, užsakymo darbų apimties ir kt. reikšmingų vartotojo interesams aplinkybių.
Pagal CK 6.680 str., jeigu rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas turi teisę pasinaudoti šio kodekso 6.334 straipsnyje numatytomis pirkėjo teisėmis. CK 6.334 straipsnio normos reglamentuoja bendrąsias pirkėjo teises, CK 6.334 straipsnio normos, įtvirtinančios pirkėjo teises, vartojimo rangos santykiams taikytinos mutatis mutandis, su būtinais vartojimo rangos santykių specifikos, t. y. sutarties dalyko ir subjektinės sutarties šalių sudėties, nulemtais pakeitimais. Šie užsakovo teisių gynybos būdai turi būti derinami su CK 6.363 straipsnyje įtvirtintu reglamentavimu, nustatančiu pirkėjo (vartotojo) teises, tarp jų ir teisę nutraukti sutartį bei pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ne tik esant esminiam sutarties pažeidimui, bet ir kitais atvejais, kai toks užsakovo pasirinktas gynybos būdas suderinamas su proporcingumo ir interesų pusiausvyros principais. Jeigu rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti, kad: 1) darbas būtų atliktas iš naujo, išskyrus atvejus, kai darbo trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl užsakovo kaltės; 2) kad būtų atitinkamai sumažinta darbų kaina; 3) kad rangovas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų darbų trūkumus arba atlygintų užsakovo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 4) grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties (VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA VARTOJIMO SUTARTINIUOSE SANTYKIUOSE: TEISINIO REGULIAVIMO IR TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA II, Teismų praktika Nr. 33, 2010 m.).
Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais; jeigu vienai iš šalių prievolės vykdymas kartu yra ir profesinė veikla, ši šalis turi vykdyti prievolę taip pat pagal tai profesinei veiklai taikomus reikalavimus (CK 6.38 str. 1, 2 d.d.).
Todėl ieškovo reikalavimas priteisti ieškovui iš atsakovo ieškovo sumokėtą 7000 Lt avansą yra pagrįstas ir tenkintinas (CPK 178 str.). Pagal CK 6.217 str.1d., šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties tinkamai neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas; nustatant ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į sąlygas, nustatytas CK 6.217 str. 2 d., tame tarpe, ar sutarties neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje (CK 6.217 str. 2d. 4 p.; 6.219 str.).
Akivaizdu, jog, atsakovui, nesilaikant Sutartyje nurodytų sutartinių įsipareigojimų bei ieškovui nustačius atsakovo darbo trūkumus, ieškovui nieko nebeliko, kaip tik Sutartį nutraukti, nesitikint, kad atsakovas įvykdys savo sutartinius įsipareigojimus (CK 6.217 str. 1 d., 2 d. 4 p.). kaip jau minėta, ginčo tarp šalių, kad Sutarties nutraukimo diena laikytina 2009-09-28 „Darbų, atliktų pagal 2008-10-14 rangos sutartį priėmimo-perdavimo akto“ pasirašymo dieną, nekilo.
Ginčo tarp šalių taip pat nekilo dėl to, kad atsakovas sunaudojo ieškovui priklausantį kiekį bei nurodytos vertės – 1099 Lt žvyro ir, kad ieškovui priklausantis pultelis nuo garažo vartų yra pas atsakovą, kuris pultelio ieškovui nėra grąžintas iki šiol, todėl atsakovas privalo CK 6.237 str. 1-3, 5 d. d. pagrindu grąžinti ieškovui pultelį nuo garažo vartų bei atlyginti 1099 Lt už sunaudotą ieškovui priklausantį žvyrą (CK 1.138 str.).
Ieškinio pagrindą ir dalyką ieškinyje privalo nurodyti ieškovas (CPK 111, 135 str. str.). Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2520 Lt delspinigių (tik 0,2 proc. nuo 7000 Lt avanso sumos) už praleistą neįvykdytą prievolę pagal šalių sudarytą Sutartį nuo prievolės pažeidimo dienos (nuo 2008-11-28) už 180 dienų, remiantis Sutarties 3.5 p. pagrindu, atmestinas kaip nepagrįstas. Sutarties 3.5 p. buvo nustatyta, kad rangovui vėluojant atlikti numatytus darbus skaičiuojami 2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutarties sumos. Kaip nurodė ieškovas, kad Sutarties suma nebuvo nustatyta ir galutinai nebuvo žinoma. todėl nėra suprantama, kokiu pagrindu, ieškovas reiškia tokį reikalavimą (CK 6.71, 6.73 str. str.). Sutartyje nebuvo sutarta, kad atsakovui neįvykdžius savo sutartinių prievolių, delspinigiai skaičiuojami nuo ieškovo sumokėto avanso sumos.
Bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ieškovas pateikė prašymą dėl ieškinio patikslinimo, padidinant ieškinio reikalavimą dėl delspinigių paskaičiavimo (b.l. 178-179, t.2), prašydamas iš atsakovo priteisti 4433,10 Lt delspinigių, juos skaičiuojant nuo visos Sutarties sumos - 12178,85 Lt x 0,2 proc. (4433,10 Lt), nurodydamas, kad teismo posėdžio metu atsakovas nepaneigė ieškovo teismui pateikto Sutarties pilnos kainos paskaičiavimo (b.l.162, t.2), todėl ieškovas tikslina reikalavimą dėl delspinigių priteisimo. 2012-07-19 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi (b.l.190, t.2), ieškovo prašymas dėl ieškinio patikslinimo (padidinimo) dalyje dėl delspinigių priteisimo iš atsakovo buvo netenkintas CPK 141 str. 3 d. pagrindu. Todėl ieškovo baigiamųjų kalbų metu nurodyti analigiški argumentai dėl priteisimo iš atsakovo 4433,10 Lt delspinigių yra atmestini kaip nepagrįsti.
Teismų praktikoje, laikomasi nuostatos, kad sprendžiant dėl vartotojo teisės į neturtinės žalos atlyginimą įgyvendinimo taikytinos bendrosios CK normos, reglamentuojančios civilinę atsakomybę, ir teismų praktikoje suformuluotos esminės neturtinės žalos atlyginimą reglamentuojančių įstatymų aiškinimo ir taikymo nuostatos, pagal kurias neturtinės žalos atlyginimui yra būtina nustatyti civilinės atsakomybės sąlygas, tarp jų – žalos padarymo faktą, nes ne kiekvienas teisės pažeidimas kartu reiškia ir neturtinės žalos padarymą; neturtinė žala, išreikšta pinigais, yra laikoma bendraisiais nuostoliais, kurių įrodinėjimo specifika yra ta, kad piniginės kompensacijos, reikalaujamos neturtinei žalai atlyginti, dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 str. 2 d., 6.251 straipsnio 2 dalis, 6.282 str.), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais. Vartotojo teisė į neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą įtvirtinta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 str.1 d. 5 p.
CK 6.283 str. 1 d. nustatyta, jog už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius. CK 6.283 str. 2 d. nustato, kad nuostolius šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos bei kitos sveikatos grąžinimui būtinos išlaidos).
Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju, byloje nustatytos aplinkybė patvirtina, kad dėl atsakovo tinkamai neatliktų įsipareigojimų, ieškovas, negalėdamas sudaryti savo jaunai šeimai (b.l.156-157, t. 1) tinkamą gerbūvį, apsigyventi name, nuolat raštu ragindavęs atsakovą ištaisyti esamą padėtį ir negaudamas praktiškai iš atsakovo konkretaus atsako, akivaizdu, kad patyrė tiek dvasinius išgyvenimus, tiek buitinius nepatogumus dėl nesutvarkyto gerbūvio, turėjo imtis priemonių ištaisyti susidariusią padėtį, rasti kitą rangovą darbams atlikti. Šių aplinkybių atsakovas neginčijo. Todėl, vadovaujantis teisingumo ir protingumo bei sąžiningumo principais, ieškovo reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo 3000 Lt sumai, tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovo priteistina 1500 Lt neturtinei žalai atlyginti (CK 6.250 str., 6.299 str.). Ieškovas teigdamas, kad dėl patirtų dvasinių išgyvenimų sutriko ieškovo sveikata, dėl sutrikusio miego ieškovas kreipėsi į medikus ir dėl šio sveikatos sutrikimo buvo gydytas, gydymo išlaidos sudarė 472 Lt (b.l. 132-133, 155, t.1), vienok, reikalavimo dėl priteisimo iš atsakovo 472 Lt turtinei žalai atlyginti (gydymo išlaidų atlyginimui) nereiškė, o būtent ieškovo pareiga yra nurodyti ieškinio pagrindą ir dalyką (CPK 111 str. 135 str.).
CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nevykdė savo piniginės prievolės grąžinti ieškovui jo sumokėtą avansą (7000 Lt) bei atlyginti ieškovui išlaidas už sunaudotą žvyrą (1099,50 Lt), iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (8099,50 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-10-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( CK 6.210 str. 1 d.).
Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 287,98 Lt žyminio mokesčio, bei 138,43 Lt išlaidų (b.l. 45, 46, 48, 50, t.2), susijusių su bylos nagrinėjimu ( CPK 79, 88 str. str., 93 str. 2 d.), bei iš atsakovo valstybei priteistina 35,29 Lt pašto išlaidų (96 str.).
Rezoliucinė dalis
Remdamasis tuo kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 259, 263 - 270, str. str., teismas
nusprendė:
Ieškinį tenkinti iš dalies.
Priteisti iš atsakovo UAB (duomenys neskelbtini), į.k. (duomenys neskelbtini), ieškovui P. P., a.k (duomenys neskelbtini) 7000 Lt (septynis tūkstančius litų), avanso, 1099,50 Lt (vieną tūkstantį devyniasdešimt devynis litus 50 ct.) nuostolių už sunaudotą žvyrą, viso 8099,50 Lt (aštuonis tūkstančius devyniasdešimt devynis litus 50 ct.), 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (8099,50 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010-10-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) neturtinei žalai atlyginti bei 426,41 Lt (keturis šimtus dvidešimt šešis litus 41 ct) bylinėjimosi išlaidų.
Kitoje dalyje ieškinį atmesti.
Priteisti iš atsakovo UAB (duomenys neskelbtini), į.k. (duomenys neskelbtini), 35,29 Lt (trisdešimt penkis litus 29 ct.) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI prie Finansų ministerijos, gavėjo bankas Swedbank, a.s. (duomenys neskelbtini), įmokos kodas 5660).
Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.