- Teismas
- Lietuvos apeliacinis teismas
- Dokumentas
- Nutartis
- Data
- 2022-05-26
- Bylos Nr.
- e2A-454-1120/2022
- Teisminio proceso Nr.
- 2-56-3-00578-2020-0
- Bylos rūšis
- civilinė byla
- Teisėjai
- Agnė Tikniūtė, Asta Radzevičienė, Vigintas Višinskis
- Atsakovas
- uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“
- Trečiasis asmuo
- uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“, uždaroji akcinė bendrovė „Grinduva“
- Ieškovas
- uždarosios akcinės bendrovės „YIT Lietuva“
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Radzevičienės, Agnės Tikniūtės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio,
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2021 m. spalio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „YIT Lietuva“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mitnija“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „YIT Lietuva“ dėl nuostolių ir delspinigių priteisimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Grinduva“.
Aprašomoji dalis
Teisėjų kolegija nustatė:
I. Ginčo esmė
1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „YIT Lietuva“ (toliau – ir ieškovė, subrangovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Mitnija“ (toliau – ir atsakovė, generalinė rangovė), kuriuo prašė: 1) priteisti 258 814,25 Eur skolą už atliktus darbus; 2) priteisti 239 312,42 Eur skolą, susidariusią išnykus teisiniam pagrindui sulaikyti dalį atlyginimo už atliktus darbus; 3) priteisti 134 494,20 Eur priskaičiuotus delspinigius; 4) priteisti 8,34 procento metines procesines palūkanas; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
2. Ieškovė paaiškino, kad UAB „Lemminkainen Lietuva“ ir atsakovė 2017 m. sausio 23 d. sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. SR840 (toliau – ir Sutartis). Ieškovė yra UAB „Lemminkainen Lietuva“ teisių perėmėja.