- Teismas
- Vilniaus apygardos teismas
- Dokumentas
- Sprendimas
- Data
- 2025-05-13
- Bylos Nr.
- e2-668-1187/2025
- Teisminio proceso Nr.
- 2-55-3-00165-2024-5
- Bylos rūšis
- civilinė byla
- Teisėjas
- Ieva Navickaitė-Sakalauskienė
- Ieškovas
- valstybės įmonės Ignalinos
- Atsakovas
- uždarosios akcinės bendrovės „Ekobana“
- Trečiasis asmuo
- uždarosios akcinės bendrovės „Tecos“, uždarosios akcinės bendrovės „Duventa“, uždaroji akcinė bendrovė „Eksortus“
- Advokatai
- Iveta Vitkutė, Gediminas Juknevičius
Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ieva Navickaitė–Sakalauskienė, sekretoriaujant Ligitai Norkūnienei,
atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ekobana“ atstovams advokatui Gediminui Juknevičiui, E. Š.,
trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Tecos“ atstovams vadovui Dmitrij Balan, advokatei Ivetai Vitkutei–Zvezdinienei
trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Duventa“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Eksortus“ atstovams nedalyvaujant
žodinio proceso tvarka viešuose teismo posėdžiuose mišriu būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ekobana“ dėl netesybų ir procesinių palūkanų priteisimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Eksortus“ (ieškovės pusėje), uždaroji akcinė bendrovė „Tecos“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Duventa“ (atsakovės pusėje).
Aprašomoji dalis
Teismas nustatė:
I. Ginčo esmė
1. Ieškovė valstybės įmonė (toliau – VĮ) Ignalinos atominė elektrinė (toliau – ieškovė, VĮ IAE) ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ekobana“ (toliau – atsakovė) 192 377,32 Eur netesybų (delspinigių), 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:
1.1. 2022 m. sausio 15 d. VĮ IAE Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė skelbimą apie pirkimą (pirkimo Nr. 581850), dėl „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos statinių griovimo parengiamųjų darbų, įskaitant laikinų statinių statybos ir įrengimo darbus, pirkimas“. Ieškovė ir atsakovė pasirašė darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. PSt-69(13.68E) (toliau – Sutartis), kuri įsigaliojo 2022 m. balandžio 5 d. Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte įtvirtinta, kad darbų atlikimo terminas yra 365 kalendorinės dienos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2023 m. balandžio 5 d. Šalys sudarė tris papildomus susitarimus prie Sutarties, dviem iš kurių (2023-01-27 ir 2023-10-30) pakeitė (perskaičiavo) Sutarties kainą, likusiu (2023-04-05) darbų atlikimo terminą pratęsė trims mėnesiams, t. y. iki 2023 m. liepos 5 d.
1.2. 2023 m. gruodžio 29 d. pasirašius perdavimo–priėmimo aktą Nr. SAk-1550(13.68E), Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte numatyti darbai buvo laikomi užbaigtais, t. y. pavėlavus 177 kalendorines dienas, vertinant, kad šie darbai turėjo būti užbaigti dar 2023 m. liepos 5 d.
1.3. Visgi atsižvelgiant į tai, kad atsakovė ne dėl savo kaltės 63 kalendorines dienas vėlavo užbaigti Sutartį (ieškovė sutiko pratęsti Sutarties vykdymo terminą 46 kalendorinėmis dienoms dėl atsakovės nurodytų nenumatytų aplinkybių, taip pat atsižvelgiant į tai, kad nustatytas terminas 17 kalendorinių dienų viršytas dėl pačios ieškovės kaltės atliekant karštuosius bandymus), ieškovė laiko, kad delspinigiai yra skaičiuotini imtinai už laikotarpį nuo 2023 m. rugsėjo 7 d. iki 2023 m. gruodžio 29 d., kai perdavimo–priėmimo aktu Nr. SAk-1550(13.68E) buvo užbaigta Sutartis. Taigi vėlavimo terminą ieškovės skaičiavimu sudaro 114 kalendorinės dienos.
1.4. Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2 punkte numatyta, kad jeigu rangovas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus pirkėjas skaičiuoja 0,03 procento dydžio delspinigius Sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. Ieškovės skaičiavimu delspinigiai nagrinėjamu atveju sudaro 192 377,32 Eur. Delspinigiai yra apskaičiuoti tokia tvarka: