- Teismas
- Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
- Dokumentas
- Nutartis
- Data
- 2014-06-20
- Bylos Nr.
- 3K-3-352/2014
- Teisminio proceso Nr.
- 2-59-3-00626-2011-7
- Bylos rūšis
- civilinė byla
- Teisėjai
- Janina Januškienė (pirm.), Sigitas Gurevičius, Rimvydas Norkus (pran.)
- Atsakovas
- uždarosios akcinės bendrovės „Statva“
- Ieškovas
- uždarosios akcinės bendrovės „Drūtnamis“
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Sigito Gurevičiaus, Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė) ir Rimvydo Norkaus (pranešėjas),
rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Statva“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 11 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Drūtnamis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Statva“ dėl skolos priteisimo.
Aprašomoji dalis
Teisėjų kolegija nustatė:
Ginčo esmė
Byloje kilo ginčas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimo terminus, atsakomybę už jų praleidimą, taip pat proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodymų tyrimą ir vertinimą, aiškinimo ir taikymo.
Šalies argumentai
Ieškovas UAB „Drūtnamis“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Statva“ 503 969,59 Lt skolos už prekes ir paslaugas, 12 742,92 Lt delspinigių, 9,11 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad ieškovas, kaip subrangovas, ir atsakovas, kaip rangovas, 2010 m. gegužės 31 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 12/2010, pagal kurią buvo atlikti statybos darbai. Sutarties 9.3 punktu buvo sutarta, kad rangovas apmoka subrangovui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per septynias darbo dienas, kai bus patvirtintas mokėjimas, bet ne vėliau kaip devyniasdešimt dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. 2011 m. kovo 8 d. buvo pasirašytas statybos darbų perdavimo priėmimo aktas, kuriame nurodoma, kad statybos darbai atlikti laikantis galiojančių normų ir standartų reikalavimų ir tinkamai užbaigti. Be to, 2011 m. balandžio 18 d. pateiktas draudimo bendrovės „PZU Lietuva“ garantinio laikotarpio laidavimas Nr. 1284107. Pagal statybų rangos sutartį atsakovui išrašyta PVM sąskaitų faktūrų už 2 890 858,923 Lt, iš kurių apmokėta už 2 536 888,80 Lt, įsiskolinta 353 970,12 Lt. Kadangi atsakovas pažeidė savo įsipareigojimus, iš jo priteistini delspinigiai už 6 mėnesius (353 970,12 Lt x 0,02 proc. x 180 dienų = 12 742,92 Lt).