- Teismas
- Vilniaus apygardos teismas
- Dokumentas
- Sprendimas
- Data
- 2019-06-03
- Bylos Nr.
- e2-1441-866/2019
- Teisminio proceso Nr.
- 2-55-3-01541-2017-9
- Bylos rūšis
- civilinė byla
- Teisėjas
- Asta Pikelienė
- Ieškovas
- Jokūbausko įmonės „Jonas“
- Atsakovas
- viešosios įstaigos „Vilniaus universitetas“
- Advokatai
- Andrius Juonys
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Jokūbausko įmonės „Jonas“ ieškinį pareikštą atsakovei viešajai įstaigai „Vilniaus universitetas“, dėl skolos priteisimo, bei atsakovės viešosios įstaigos „Vilniaus universitetas“ priešieškinį Jokūbausko įmonei „Jonas“ ir J. J., dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų pagal atsakovės priešieškinį UAB „Versina“, UAB „Prie Lėvens“.
Aprašomoji dalis
Teismas nustatė:
I. Ginčo esmė
1. Ieškovas patikslintais ieškinio reikalavimais (1 t., b. l. 1-6; 11 t., b. l. 194-196) prašo priteisti iš atsakovės 29 203, 27 Eur įsiskolinimą už atliktus darbus, bei iki ieškinio pateikimo dienos susidariusius delspinigius – 1 343, 21 Eur, 2014 m. lapkričio 19 d. rangos sutarties Nr. Ran S-50000-2662 pagrindu sulaikytą 46 528, 95 Eur sumą, bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.
2. Nurodė, kad 2014 m. lapkričio 19 d. su atsakovu sudarė rangos sutartį Nr. Ran S-50000-2662 dėl VU bendrabučio, esančio (duomenys neskelbtini) modernizavimo darbų kartu su projektavimu (toliau – Sutartis), kuria įsipareigojo atlikti Sutartyje numatytus darbus.
3. Sutarties 8.4 punkte nustatyta, kad mokėjimai už atliktus darbus atliekami ieškovui pateikiant tinkamai parengtus mokėjimo dokumentus, o 8.5 punkte nurodoma, kad apmokama už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų ir PVM sąskaitų - faktūrų pasirašymo dienos. Sutarties 8.5.1 punkte įtvirtinta, kad už kokybiškai ir tinkamai atliktus darbus mokama periodiniais mokėjimais ne dažniau kaip kartą per 1 mėn. ir ne rečiau kaip kartą per 3 mėn.
4. Sutarties 8.5.2 punkte nustatyta, kad kiekvienam mokėjimui taikoma sulaikomųjų pinigų dalis - 5 %. 2,5 % sulaikytos pinigų sumos yra sumokama Rangovui gavus Statybų užbaigimo aktą. Likusi sulaikytų pinigų sumos dalis sumokama pasibaigus pranešimo apie defektus laikotarpiui (12 mėn. po deklaracijos apie statybos užbaigimą užregistravimo dienos).
5. Sutarties 8.8 punkte nustatyta, kad galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai šalys pasirašo darbų perdavimo – priėmimo aktą ir Rangovui ištaisius visus defektus ar pabaigus nebaigtus darbus, nurodytus darbų perdavimo akte.
6. 2016 m. spalio 6 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą, kuriuo šalys atsakingų asmenų parašais patvirtino, kad statybos darbai, aptarti Sutartyje yra užbaigti.
7. 2016 m. spalio 13 d. ieškovui užbaigus darbus, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos statybos darbų užbaigimo faktą patvirtino pasirašydama statybos darbų užbaigimo aktą Nr. ACCD-100-161013-00231.
8. Kadangi ieškovas Sutartyje numatytus darbus atliko laiku, kokybiškai, o atsakovas darbus priėmė ir atsirado pareiga, Sutarties 8.5 bei 8.8 punkte nustatyta tvarka atsiskaityti su ieškovu.