Kauno apygardos teismo nutartis

dalyvaujant atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kortas“ atstovui advokatui R. Ž.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Daviska“ finansinio reikalavimo dalies patvirtinimo klausimą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kortas“ bankroto byloje,

Aprašomoji dalis

nustatė:

Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi atsakovei UAB „Kortas“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas P. P..

Kreditorė UAB „Daviska“ bankroto administratoriui pateikė prašymą įtraukti į UAB „Kortas“ kreditorių sąrašą su 9980,64 Eur reikalavimu, kurį sudaro 9352,07 Eur skola už statybos paslaugas ir 628,57 Eur delspinigių, priskaičiuotų pagal Statybos subrangos sutarties Nr. 122/2018-07-10 16.3 punktą.

Įmonės bankroto administratorius 2019 m. rugpjūčio 8 d. pateikė teismui tvirtinti įmonės kreditorių sąrašą, tačiau prašė netvirtinti UAB „Daviska“ 291,90 Eur dydžio dalies reikalavimo. Nurodė, kad delspinigiai priskaičiuoti už ilgesnį nei 6 mėnesių terminą. Atsižvelgiant į tai, kad delspinigių išieškojimo teismine tvarka atveju reikalavimui dėl netesybų priteisimo pareikšti taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas), administratorius pripažino 336,67 Eur delspinigių sumą, priskaičiuotą už 6 mėnesių laikotarpį.

Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi patvirtino BUAB „Kortas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, tarp jų kreditoriaus UAB „Daviska“ 9 688,74 Eur finansinį reikalavimą, o ginčijamo finansinio reikalavimo dalies 291,90 Eur (delspinigių dalis) tvirtinimo klausimą išskyrė į atskirą bylą ir paskyrė nagrinėti teismo posėdyje; kreditorę įpareigojo per keturiolika dienų pareikšti atsiliepimą į administratoriaus prašymą bei pateikti papildomus įrodymus.

Kreditorė UAB „Daviska“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į bankroto administratoriaus prašymą nepateikė, nors teismo siųsti procesiniai dokumentai kreditorei įteikti tinkamai 209 m. rugsėjo 3 d. Kreditorės atstovas į teismo posėdį neatvyko.

Bankrutuojančios UAB „Kortas“ atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad palaiko prieštaravimuose bankroto administratoriaus išdėstytą poziciją, prašo netenkinti pareikšto finansinio reikalavimo dalies dėl 291,90 Eur dydžio delspinigių patvirtinimo.

Motyvuojamoji dalis

Prašymas dėl ginčijamo finansinio reikalavimo dalies patvirtinimo netenkintinas.

Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Tokie procesiniai sprendimai BUAB „Kortas“ bankroto byloje nepriimti.

Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis).

Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad BUAB „Kortas“ su kreditoriumi UAB „Daviska“ laiku ir visiškai neatsiskaitė už atliktus darbus pagal šalių sudarytą 2018 m. liepos 10 d. Statybos subrangos sutartį Nr. 122/2018-07-10 bei jos pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Šalys Sutarties 12.2 p. susitarė, kad rangovas apmoka subrangovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 35 dienas po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sutarties 16.3 punkte numatyta, kad jeigu rangovas vėluoja atsiskaityti su subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, rangovas, subrangovo pareikalavimu įsipareigoja mokėti subrangovui 0,02 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Kreditorė prašė patvirtinti 628,57 Eur delspinigių sumą pagal PVM sąskaitas faktūras.

Kreditorius prašė patvirtinti 628,57 Eur delspinigių sumą pagal PVM sąskaitas faktūras: 2017-12-29 Nr. DVSK 1458 – skolos suma 1837,15 Eur, vėluojama atsiskaityti 518 d., delspinigiai 190,33 Eur; 2018-05-30 Nr. DVSK 1619 – skola 1079,80 Eur, vėluojama atsiskaityti 366 d., delspinigiai – 79,04 Eur; 2018-08-03 Nr. DVSK 1671 skola – 3918,12 Eur, vėluojama atsiskaityti 301 d., delspinigiai – 235,87 Eur; 2018-09-28 Nr. DVSK 1713 – skolos suma 2517,00 Eur, vėluojama atsiskaityti 245 d., delspinigiai – 123,33 Eur.

Reikalavimams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Nagrinėjamoje byloje BUAB „Kortas“ bankroto administratorius prašė taikyti ieškinio senatį kreditorės UAB „Daviska“ reikalavimui dėl delspinigių, apskaičiuotų už ilgesnį nei 180 dienų laikotarpį, todėl nesutiko su prašomų patvirtinti delspinigių dalimi 291,90 Eur sumai.

Kreditorė turi teisę reikalauti delspinigių priteisimo, tačiau už ne ilgesnį nei 180 dienų laikotarpį. Iš kreditorės pateiktos delspinigių apskaičiavimo ataskaitos matyti, kad netesybas ji paskaičiavo už ilgesnį nei 180 dienų laikotarpį. Pažymėtina, kad bankroto administratorius sutiko su delspinigių suma, priskaičiuota už 6 mėnesių laikotarpį, t. y. su 336,67 Eur ir tokio dydžio delspinigių suma buvo patvirtinta Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi tvirtinant kreditorės UAB „Daviska“ finansinį reikalavimą (iš viso 9 688,74 Eur).

Bankroto administratoriui prašant taikyti ieškinio senatį, kreditorės UAB „Daviska“ finansinis reikalavimas dėl administratoriaus ginčijamos delspinigių sumos (291,90 Eur) patvirtinimo netenkintinas.

Rezoliucinė dalis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

nutaria:

Netenkinti kreditorės UAB „Daviska“ prašymo dėl 291,90 Eur finansinio reikalavimo dalies patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Kortas“ bankroto byloje.

Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Nutarties kopiją perduoti į uždarosios akcinės bendrovės „Kortas“ bankroto bylą.

Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.