Lietuvos apeliacinio teismo nutartis

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio ir Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių akcinių bendrovių ,,Kauno tiltai“, ,,PANEVĖŽIO KELIAI“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Mitnija“ bei bendrovių „Trakcja S.A.“ ir ,,RAB Belami-Riga“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimo dalies civilinėje byloje pagal ieškovių akcinių bendrovių „Kauno tiltai“, „PANEVĖŽIO KELIAI“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Mitnija“ ir bendrovių „Trakcja S.A.“ ir ,,RAB Belami-Riga“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „LTG Infra“ dėl darbų pripažinimo papildomais darbais ir skolos už atliktus darbus priteisimo bei atsakovės akcinės bendrovės „LTG Infra“ priešieškinį ieškovėms dėl delspinigių priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų, bendrovės „DB Engineering & Consulting GmbH, veikianti per bendrovės „DB Engineering & Consulting GmbH“ filialą Lietuvoje, (teisių perėmėjas „DB International Gmbh“) ir „If P&C Insurance AS“, veikianti per bendrovės „If P&C Insurance AS“ filialą Lietuvoje.

Aprašomoji dalis

Teisėjų kolegija nustatė:

I. Ginčo esmė

1. Akcinė bendrovė (toliau ir – AB) „Lietuvos geležinkeliai“ 2007 m. liepos 2 d. paskelbė atvirą projektavimo darbų pirkimo konkursą „Techninė pagalba (projektavimas) antrojo kelio statybai ruožuose Kyviškės–Valčiūnai ir Vaidotai (Pušynas)–Paneriai“. 2008 m. vasario 8 d. Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. SP-82 pagrindu projektuotojas (techninio projekto autorius) „DB „International GmbH“ parengė 2010 m. rugpjūčio 13 d. Techninį projektą „Geležinkelio IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės–Valčiūnai antrojo kelio statyba“. Taip pat AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2011 m. rugpjūčio 31 d. paskelbė atvirą konkursą „IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės–Valčiūnai antrojo kelio statyba, vykdomą vadovaujantis „IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės–Valčiūnai antrojo kelio statyba“ pirkimo dokumentais. Jungtinės veiklos partneriai AB „Kauno tiltai“, AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, uždaroji akcinė bendrovė (toliau ir – UAB) „Mitnija“ ir bendrovės „Trakcja S.A.“, „RAB Belami-Riga“ pateikė Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį pasiūlymą. Užsakovė (perkančioji organizacija) AB „Lietuvos geležinkeliai“ su rangovu, atstovaujamu atsakingojo partnerio AB „Kauno tiltai“, sudarė 2011 m. gruodžio 2 d. Rangos darbų sutartį Nr. SP-483 dėl 213 867 520,99 Lt be PVM (61 940 315,39 Eur) vertės darbų atlikimo.