- Teismas
- Vilniaus apygardos teismas
- Dokumentas
- Nutartis
- Data
- 2026-04-23
- Bylos Nr.
- e2A-787-936/2026
- Teisminio proceso Nr.
- 2-69-3-05934-2024-9
- Bylos rūšis
- civilinė byla
- Teisėjai
- Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė, Jorūnė Pukinskienė, Urmila Valiukienė
- Atsakovas
- uždarajai akcinei bendrovei „Team LT“
Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jorūnės Pūkinskienės, Urmilos Valiukienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Sigitos Zubavičiūtės-Montvilienės,
teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apeliantės (atsakovės) uždarosios akcinės bendrovės „Team LT“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2025 m. lapkričio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Firema“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Team LT“ dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos ir delspinigių priteisimo.
Aprašomoji dalis
nustatė:
I. G. esmė
1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 623 straipsnio 1 dalies pagrindu ši byla, kuri yra teisminga Kauno apygardos teismui, buvo priskirta nagrinėti Vilniaus apygardos teismui ir teismas šioje byloje veikia Kauno apygardos teismo vardu.
Šalies argumentai
2. Ieškovė likviduojama dėl bankroto uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Firema“ ieškiniu, kuris patikslintas 2025 m. birželio 27 d. pareiškimu, prašo: 1) pripažinti negaliojančiu atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Team LT“ 2023 m. gegužės 26 d. pranešimu apie vienašalį įskaitymą Nr. 23-043 atliktą įskaitymą; 2) priteisti iš atsakovės UAB „Team LT“ ieškovei 16 984,41 Eur skolą, 608,04 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
2.1. Ieškinyje nurodė, kad 2022 m. gegužės 25 d. tarp ieškovės ir atsakovės (tuo metu – UAB „Belam LT“) buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. 22-008S-SPR1534 (toliau – Sutartis), pagal kurią subrangovė (ieškovė) įsipareigojo nustatyta tvarka savo jėgomis, ištekliais ir rizika, subrangos sutarties priede Nr. 1 išvardintuose objektuose, pagal rangovės (atsakovės) pateikiamą tinkamai patvirtintą dokumentaciją, atlikti susitartus darbus. Pagal 2022 m. gegužės 25 d. ieškovės parengtą objektinę sąmatą visų darbų (nevertinant ekrano montavimo, pajungimo, medžiagos, generalinės rangos, archeologinių darbų, draudimo, leidimo) kaina – 237 390,70 Eur.
2.2. Sutarties 5.2. punkte šalys susitarė, kad subrangos sutarties priede Nr. 1 išvardintuose objektuose darbus ieškovė atliks iki 2022 m. liepos 29 d. Šis terminas buvo nukeltas iki 2023 m. vasario 10 d. Minėtas termino pratęsimas buvo nulemtas ne ieškovės, o pačios atsakovės ir užsakovės pagal pagrindinę (rangos) sutartį neteisėtų veiksmų (neveikimo), t. y. pavėluotai pateiktos medžiagos, pakeistas projektas, pavėluotos pastabos, papildomi darbai ir atėjęs žiemos sezonas.
2.3. Pagal Sutarties 8.3 ir 8.4 punktus, subrangovui dėl savo kaltės vėluojant darbus ilgiau kaip 10 dienų, mokėjimai už vėluojamus darbus atidedami iki baigiamojo darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, o po jo rangovas, užsakovui priėmus darbus, perveda mokėtinas ir per 45 dienas išmoka sulaikytas sumas.
2.4. Pagal parengtus atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus Nr. 051-07, 051-08, 051-09, 051-10, 051-11, 2022 m. rugsėjo 30 d. ieškovė pateikė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą Serija FRM Nr. 00000790 – 55 127,98 Eur sumai, kurią atsakovė turėjo sumokėti iki 2022 m. lapkričio 14 d. Pagal parengtus atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus Nr. 051-12, 051-13, 051-14, 051-15, 051-16, 051-17, 051-18, 051-19, 051-20, 051-21, 051-22, 051-23, 2023 m. vasario 10 d. ieškovė pateikė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą Serija FRM Nr. 00000882 – 120 181,23 Eur sumai, kurią ji turėjo sumokėti iki 2023 m. balandžio 25 d. 2023 m. balandžio 28 d. ieškovė parengė atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 051-24 ir jos pagrindu pateikė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą serija FRM Nr. 00000947, pagal kurią atsakovė iki 2023 m. birželio 15 d. turėjo sumokėti 6 572,84 Eur. 2023 m. rugsėjo 11 d. šalys sudarė baigiamąjį darbų perdavimo – priėmimo aktą, kuriuo rangovė (atsakovė) patvirtino, kad subrangovė (ieškovė) yra atlikusi visus darbus pagal subrangos sutartį objektuose ir pretenzijų neturi.
2.5. Atsakovė laiku su ieškove neatsiskaitė, todėl susidarė įsiskolinimas (pagal subrangos sutarties 8.2. punktą dėl 10 (dešimt) procentų mokėtinos sumos be PVM sulaikymo) pagal PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus 16 984,41 Eur sumai (pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija FRM Nr. 00000790 – 4555,03 Eur sumai, 2023 m. vasario 10 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija FRM Nr. 00000882 9 932,33 Eur sumai, 2023 m. balandžio 28 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija FRM Nr. 00000947 – 2 497,05 Eur sumai).
2.6. 2023 m. gegužės 26 d. ieškovė iš atsakovės gavo pranešimą apie taikomą vienašališką įskaitymą Nr. 23-043. Atsakovė nurodė, kad subrangos sutartyje numatytus darbus ieškovė turėjo atlikti iki 2022 m. liepos 29 d., tačiau dalis darbų buvo atlikti pavėlavus, kita dalis – iki šiol nėra užbaigti. Dėl ieškovės netinkamai vykdytų subrangos sutartyje nustatytų įsipareigojimų atsakovė patyrė tiesioginius nuostolius, kuriuos sudaro 16 984,41 Eur, todėl atsakovė atlieka subrangovo rangovui mokėtinos 16 984,41 Eur sumos įskaitymą į rangovo subrangovui pagal subrangos sutartį mokėtinas sumas. Ieškovė su šiuo įskaitymu nesutiko.
2.7. Atsakovės pranešimu atliktas vienašalis įskaitymas neatitinka tokiam sandoriui keliamų sąlygų viseto jis yra neteisėtas ir negaliojantis dėl nurodomų aplinkybių: